注册忘记密码

新洛阳信息港_洛阳BBS_洛阳论坛_洛阳城事_洛阳信息港

大家都在看

热门推荐:洛阳城事美食天地车友车会
查看: 297210|回复: 66

[城事资讯] 洛阳涧西区经济适房成烂尾!惊天秘密被曝光,真相到底是什么?

  [复制链接]

240

主题

395

帖子

395

积分

新港少校

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
718
发表于 2018-7-9 09:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册一下,和洛阳百万网友一起互动吧。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
您们好!
我们是被河南省洛阳市”华德盛景经济适用房”项目拖欠工钱的农民工和材料供应商。今天主要是想向政府领导反映关于洛阳市“华德盛景经济适用房”中存在的大量违规问题:

                                                      01.jpg

一、项目情况
2014年后半年,位于洛阳市涧西区符家屯嵩山路19号地段正在盖楼,共4栋,有3栋楼属于政府经济适用房,其中1栋为政府的廉租房。该项目名称是“华德盛景”,是河南省发展和改革委员会、河南省建设厅、河南省国土资源厅2012年第二批下达的洛阳市的经济适用住房建设计划(豫发改城[2012]1995号),2013年10月8日在洛阳市公共资源交易中心的经济适用房社会公开招标中,河南华德置业有限公司(以下简称华德公司)作为第一中标人中标,并于2014年2月24日同洛阳市住房保障和房产管理局签定了“洛阳市经济适用住房建设项目合同书”。该项目建筑商是河南涧桥建筑有限公司(以下简称涧桥公司)。后经我们多方查实发现该建筑商和开发商是一个幕后老板叫张仓,其中华德的法人王润芳是张仓的小老婆,涧桥的法人王民峰是张仓的外甥,另经查证现在华德已经变更法人,其目的是为了逃避法律追责,但幕后老板实际控制人依然是张仓。


                                                      02.jpg

    2014年上半年开始,我们分别同河南涧桥建筑有限公司签订了劳务合同、施工合同以及材料购销合同,以后便开始正常进场施工,但是华德置业以及涧桥公司却一直没有按照合同的约定支付给予我们相应的劳务报酬以及货款,而是一次次地对我们做出虚假承诺,让我们继续垫资为其进行施工。
2014年12月份,由于已经无资金继续为其垫付,我们这些农民工以及材料商暂停了项目的施工,项目出现了非正常停工,但是华德置业以及涧桥公司的相关领导张仓、王润芳、王民峰等人反而对我们避而不见,不但不解决工地的停工问题却开始了躲猫猫,对我们提出的支付工程款、材料款的问题一概无视。走投无路,我们开始了漫长的讨薪生活,谁知这一讨就是三年的时间,截止2017年10月,工地已经停工了三年了。
在这三年里我们曾无数次向洛阳市涧西区区政府,区信访局,洛阳市市政府,市信访局,洛阳市住房委员会等相关政府职能部门反映华德盛景经济适用房恶意拖欠农民工工资、材料款以及经适房项目烂尾的情况,但是得来的答复却更给我们这些老百姓推向了万丈深渊:
   洛阳市住房委员会明确表明该情况不归他们单位负责;洛阳市政府、洛阳市信访局将我们推给了洛阳市涧西区政府;然而洛阳市涧西区政府作为区一级的政府并没有处理该事件的职能权;而且,后来在涧西区政府我们还得到一个更令人震惊的情况,这个政府立项批准,有着政府正规手续和合同(1、洛阳市城乡规划局下发的“中华人民共和国建筑用地规划许可证”;
2、华德公司同洛阳市住房保障和房产管理局签订的“洛阳市经济适用住房建设项目合同书”)的项目,所中标的拥有经适房开发建设资格的开发商河南华德置业有限公司截至目前竟然连项目所在地的土地证都没有,该块土地的所有权竟然还在一个股份制公司的名下,并且被当地的银行予以查封,真的不知道这个政府主导、批准并予以监管的惠民经济适用房项目到底是什么样的一个项目,真相又到底是什么???


                                                    03.jpg

    等待无望,我们广大的受害群众于2017年5月9号第一次来到了河南省信访局进行维权上访,省信访局358号接访员同志亲切的接待我们,并当场同洛阳市涧西区人民政府、洛阳市人民政府的相关部门领导取得了联系,并帮助我们约定好了同他们会面反应情况的时间,这让我们这些广大的受害群众感到十分的欣慰和温暖,在这里,我们也要诚挚的谢谢这位接访员同志。
我们当时也是怀着对政府无比的信任回到了洛阳,可是接下来的发生的情况让我们这些受害群众感到无比的愤怒和伤心,在省信访办已经联系好的相关领导并没有同广大的群众见面,更没有来倾听受害群众的声音,反而还是洛阳市涧西区处非办的一位同志去和大家见了面,该位同志之前同我们这些受害群众已经见面多次,不但不为群众解决问题,反到是反复找理由、扣帽子对群众进行推诿。
不过在省信访办以及洛阳市相关领导的过问下,涧西区人民政府在洛阳市涧西区信访局办公楼内的一个空房间设立了一个“华德盛景问题领导小组”,负责对该项目进行落实处理,可是现在又过去半年了,我们多次同该领导小组的领导以及工作同志联系,可是大家得到的消息确是等、等、等,无休止的等待,没有任何实质性进展。目前工地烂尾的建筑马上超过三年了,裸露的钢筋已经腐蚀殆尽,已经存在了严重的安全隐患。


                                                   04.jpg

     还有一个重要情况我们要一并向省领导反映,前一段时间我们洛阳发生了一个骇人听闻的事件,洛阳电视台“百姓问政”栏目中报道:洛阳润鑫乐业园小区的业主在办理房产过户时发现手中的房产证是真的,而土地证确是假的,经有关部门鉴定,该土地证为开发商私自伪造,这个小区的开发商是“河南荣森置业投资有限公司”,该公司于2010年7月更名后变成了“河南华德置业有限公司”,这个“华德置业”正是我们华德盛景经济适用房项目的中标开发商,这个开发商以前的法人同时也是现在的实际控制人张仓。(ming 超人鬼鬼)





(quote from ailuoyang)



0

主题

1

帖子

1

积分

新港小兵

Rank: 3Rank: 3

金币
5
发表于 2018-7-11 16:16:03 | 显示全部楼层
关于网帖中不实情况进行如下说明:1.项目停工的原因是因为项目土地出让方洛阳钰隆集团公司在洛阳银行的贷款没有按时还款,华德公司于2012年6月按照双方合同约定足额将土地款打给钰隆公司,因土地证未办理,土地没有过户给华德,仍在钰隆名下,之后洛阳银行申请法院把本属于华德盛景项目的土地查封,导致该项目瘫痪至今。
2.该项目是市经济适用房中心于2012年11月23日报省政府批准的豫发政城市2012-1955号经济适用房项目文件
3.市经济适用房中心于2013年10月15日通过洛建招2013-312号招标文件公开招的标后华德公司中标并于2014年2月24日和洛阳市住房保障哥房产管理局签订了经济适用住房建设项目合同书。
4.工人工资及材料款也是在涧西区政府的监督协调下三方对的账。2014年底支付给农民工五百万工资。关于与施工方工程款纠纷,华德公司已提交法院进入诉讼程序,华德公司根据法院最终判决结果,主张自己的权益。
5.关于帖子中张仓与王润芳的关系纯属捏造,属个人泄愤,张仓也与诉求中牵涉公司没有任何法律关系,投诉人所说张仓为幕后老板有什么依据,希望网站让投诉人提供相关证据,在没有提供有效证据的之前,恳请网站删除不实内容,带有人身攻击的字眼,我方也将网站内容进行取证,下一步通过法律途径对追究相关人员责任。         

      综上所述,华德公司已成为最大的受害者,土地款全额付清,按照政府招标程序中标,有上级政府的相关批文,手续合法,项目上我公司也投入2.1亿,由于土地被法院查封,项目迟迟不能开工,华德公司也背负着银行高额的利息,急待开工,也多方寻求解决问题的办法,目前政府部门也在积极做工作,让项目尽早开工,把损失降到最低。

点评

证据  详情 回复 发表于 2018-7-18 13:24
经济适用房作为政府主导建设的惠民工程,必须经过资格审查以及严格的摇号才能获得经济适用房购买资格,河南华德置业以及其原法人代表王润芳私自售房,以许诺售卖经济适用房的方式进行诈骗,坑害了70余名受害者,导致  详情 回复 发表于 2018-7-18 13:23
关于你华德公司陈述的不实言论在本帖中57#做出以下回应,并提供华德公司和涧桥集团恶意拖欠农民工工资的证据: 一、对上述提出的张某和王某某的关系以下证据中可以证明(图片中红线画圈)。 二、对华德公司提出自  详情 回复 发表于 2018-7-18 12:49
关于你华德公司陈述的不实言论做出以下回应,并提供华德公司和涧桥集团恶意拖欠农民工工资的证据: 一、对上述提出的张某和王某某的关系以下证据中可以证明(图片中红线画圈)。 二、对华德公司提出自己投资2.1个  详情 回复 发表于 2018-7-18 12:42
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

5

积分

新港小兵

Rank: 3Rank: 3

金币
20
发表于 2018-7-18 12:42:20 | 显示全部楼层
华德公司 发表于 2018-7-11 16:16
关于网帖中不实情况进行如下说明:1.项目停工的原因是因为项目土地出让方洛阳钰隆集团公司在洛阳银行的贷款 ...

关于你华德公司陈述的不实言论做出以下回应,并提供华德公司和涧桥集团恶意拖欠农民工工资的证据:
一、对上述提出的张某和王某某的关系以下证据中可以证明(图片中红线画圈)。
二、对华德公司提出自己投资2.1个亿,纯属虚假捏造事实,华德公司敢公布自己投入的证明吗?
三、拖欠农民工工资问题,华德公司声称自己支付五百万事实是涧西区政府垫付。
我们再附上华德公司拖欠农民工工资的证据,以及欠条上张仓本人的签字以及张仓代王某某的签字。

每一张欠条都盖有华德公司和涧桥公司的公章

每一张欠条都盖有华德公司和涧桥公司的公章

每一张欠条下面都有张仓自己的署名

每一张欠条下面都有张仓自己的署名

每一张欠条上面“幕后老板”张仓都代王润芳签字

每一张欠条上面“幕后老板”张仓都代王润芳签字

几年过去了,手里拿着欠条的农民工依然在四处奔走

几年过去了,手里拿着欠条的农民工依然在四处奔走

四年过去了,当年干活的农民工工资依然没有着落

四年过去了,当年干活的农民工工资依然没有着落
801179192277222643.jpg

当年涧桥公司在项目进行过程中都已经签署了农民工支付承诺书

当年涧桥公司在项目进行过程中都已经签署了农民工支付承诺书

可是时至今日,问题没有解决,作为开发商,没有一个人出面解决此事,作为政府的重点经济适用房项目,停工四 ...

可是时至今日,问题没有解决,作为开发商,没有一个人出面解决此事,作为政府的重点经济适用房项目,停工四 ...
回复

使用道具 举报

2880

主题

1万

帖子

1万

积分

社区管理员

Rank: 8Rank: 8

金币
97762

推广达人宣传达人突出贡献优秀版主新港功臣

发表于 2018-7-9 10:07:27 | 显示全部楼层
黑幕重重,猫腻不少,虚构事实,以骗取财物等为目的,可以按诈骗调查处理,依法追究当事人的法律责任了。
迈恩英语,让孩子们彻底告别“填鸭式”,告别哑巴英语,寓教于乐,使孩子们在快乐中学习英语,真正做到听说读写的全面发展!在迈恩英语,每个孩子都是VIP……
新区校址:太康路与长兴街交叉口东30米路南
咨询电话:13838819100 魏老师
回复

使用道具 举报

1

主题

62

帖子

62

积分

新港小兵

Rank: 3Rank: 3

金币
229
发表于 2018-7-9 10:16:40 | 显示全部楼层
持续关注中
回复

使用道具 举报

32

主题

1657

帖子

1662

积分

新港贵宾

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

金币
5764
发表于 2018-7-9 10:28:13 | 显示全部楼层
关注!
回复

使用道具 举报

105

主题

4352

帖子

4357

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
11040

新港功臣突出贡献优秀版主

发表于 2018-7-9 10:28:22 | 显示全部楼层
顶起,关注。
帖文中反映经济实用房建设过程中的问题,触目惊心,呼吁相关部门迅速介入调查,在查清真象的情况下,给网友、公众一个有说服力的交待。
关注并跟进事态进展。
回复

使用道具 举报

747

主题

3184

帖子

3184

积分

新港司令

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

金币
19540
发表于 2018-7-9 10:30:16 新港手机端 | 显示全部楼层
天呐
回复

使用道具 举报

12

主题

613

帖子

613

积分

新港少将

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
3213
发表于 2018-7-9 10:31:25 | 显示全部楼层
腐败问题何时休
回复

使用道具 举报

419

主题

5235

帖子

5735

积分

大区版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
508743

最佳新人活跃会员新港功臣

QQ
发表于 2018-7-9 10:44:21 | 显示全部楼层
关注
你是我生命里最温暖的那抹阳光
回复

使用道具 举报

0

主题

33

帖子

33

积分

新港小兵

Rank: 3Rank: 3

金币
3157
发表于 2018-7-9 10:49:10 新港手机端 | 显示全部楼层
华德置业有限公司的老板是个大骗子,欠了很多人的工资赖着不还,让他外甥替他坐牢躲避法律惩罚,罪恶重重。期待有关部门将他绳之以法,还百姓一个公道!
回复

使用道具 举报

20

主题

268

帖子

268

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
835
发表于 2018-7-9 10:50:13 新港手机端 | 显示全部楼层
有关部门和领导都是瞎子吗
回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

6

积分

新港小兵

Rank: 3Rank: 3

金币
18
发表于 2018-7-9 10:53:19 | 显示全部楼层
真是触目惊心,这么严重的问题,老百姓都查实了,难道监管部门不知情!?
回复

使用道具 举报

25

主题

528

帖子

543

积分

新港少将

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
3404
发表于 2018-7-9 10:53:38 新港手机端 | 显示全部楼层
关注!
回复

使用道具 举报

4

主题

368

帖子

368

积分

新港少校

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
52
发表于 2018-7-9 10:54:02 | 显示全部楼层
估计又是一大串衣冠禽兽
回复

使用道具 举报

0

主题

195

帖子

195

积分

新港少尉

Rank: 5Rank: 5

金币
3525
发表于 2018-7-9 11:02:26 | 显示全部楼层
一声叹息
回复

使用道具 举报

12

主题

613

帖子

613

积分

新港少将

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
3213
发表于 2018-7-9 11:11:22 | 显示全部楼层
可悲可叹,反腐反的蛋疼,百姓水深火热都没人管,
回复

使用道具 举报

6

主题

389

帖子

389

积分

新港少校

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
1927
发表于 2018-7-9 11:13:17 | 显示全部楼层
看来又快该换夫母官了!!!
回复

使用道具 举报

1

主题

127

帖子

127

积分

新港少尉

Rank: 5Rank: 5

金币
1277
发表于 2018-7-9 11:41:12 | 显示全部楼层
纪委呢
回复

使用道具 举报

173

主题

858

帖子

863

积分

大区版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金币
5566

新港功臣优秀版主

发表于 2018-7-9 11:41:32 新港手机端 | 显示全部楼层
洛阳的反腐败任重道远!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-9 12:06:39 | 显示全部楼层
关注后续报道。
年票办理、续费电话:0379-64270817;13837996522(微信同号)
回复

使用道具 举报

12

主题

613

帖子

613

积分

新港少将

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
3213
发表于 2018-7-9 13:06:45 | 显示全部楼层

关注后续报道。
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

新洛阳信息港微信公众号
快速回复 返回顶部 返回列表